此文目录：

• 1、发包人逾期支付工程款,导致工期延误,承包人是否承担责任?
• 2、钢结构合同范本
• 3、钢结构甲方能直接分包吗
• 4、工程总、分包的结算纠纷如何防范?

发包人逾期支付工程款,导致工期延误,承包人是否承担责任?

1、若发包人未按照合同约定提供建设资金，导致施工方工期延误，应负主要责任。若发包人存在拖欠工程进度款、设计图纸多处变更、甲供材料迟延等情况，并主张承包人承担工期迟延责任，法院通常不予支持。承包人的法律责任 若承包人因自身原因导致工期延误，应根据合同约定承担相应的违约责任。

2、承包人在11款情况发生后14天内，就延误工期情况未以书面形式向工程师提出报告，视为不需要顺延工期。合同专用条款第12条约定：因乙方责任导致工期拖延时，按合同总价的每天万分之一向发包人支付违约金，违约金最高不超过合同总价的3%。

3、根据同法第二百八十四条，发包人原因导致工程停建或缓建的，应承担相应责任并赔偿承包人损失。 工期顺延的认定需考虑发包人未能提供图纸、支付款项、指令批准等情况，以及其他合同或工程师同意的顺延情况。 承包人可以要求工期顺延并赔偿，需证明发包人拖欠款项、迟延提供资料等行为导致延误。

4、乙方原因造成的工期延误，承包人应根据合同约定向发包人支付工期延误的违约金或赔偿损失。在提出索赔之前，承包人需举证证明工期延误的原因。若举证不足，通常会推定为承包人自身原因造成的延误。因此，具备危机意识、统一规划和分步实施、尽早选定指定分包商并促使其介入，对预防和处理工期延误问题至关重要。

5、承包人应严格按照合同约定的工期完成施工任务。若因承包人原因导致工期延误，承包人需承担迟延履行的违约责任。这可能包括支付违约金、赔偿因延误造成的发包人损失等。

钢结构合同范本

钢结构合同范文1 甲方(发包方)： (以下简称甲方) 乙方(承建方)： (以下简称乙方) 甲方需建钢结构房屋，现委托乙方承建。

钢结构厂房施工合同书范文一 发包单位： (以下称甲方) 承包单位： (以下称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》 及本工程的具体情况，经甲、乙 双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

钢结构工程施工合同范本(一) 发包方：___ 承包方：___ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 工程名称：___工业园区标准厂房___栋钢结构工程。 工程地点：___工业园区。

拆除范围：院内南侧*房30间 拆除工期：拆除工期为10天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间，每推迟一天，按罚款1000元计算。拆除标准：被拆建筑物**至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后将施工现场*整好，垃圾清空，恢复至原貌。

钢结构安装完毕，经项目经理部验收认可签字后，甲方付至合同款中主钢结构的给乙方。工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的给乙方。工程审计完成后付至总工程款的 95%给乙方。

钢结构甲方能直接分包吗

钢结构工程确实可以由甲方直接分包。这一规定基于钢结构工程的特性，它属于特种专业范畴，与电梯安装、消防系统等类似。这类工程必须由具备相应资质的专业队伍施工。通常，总承包商持有土建总包资质，但可能缺乏特种专业资质。

法律分析：钢结构工程作为主体结构，安装不能分包，制作可以分包。在主体结构施工中，建筑企业以项目经理部作为发包人并称为甲方，以施工班组做分包人并称为乙方，签订分包合同。这种做法不妥当，混淆了内部承包和分包这两种不同的法律关系。内部承包合同适宜不能分包的主体结构工程。

哪些工程甲方可以分包甲方可以分包的工程具体如下：（1）行业垄断的项目，即消防、煤气、自来水加压、配电室高压侧；（2）特殊专业项目，即手术室、金库、特殊设备等；（3）专业性较强的项目，即网架、钢结构、幕墙、降水、护壁、打桩、弱电监控、电梯等。

钢结构工程作为主体结构，安装不能分包，制作可以分包。钢结构是属于特例，钢结构专业承包可以负责主体材料供应和钢结构施工，且钢结构可以进行劳务分包。原因是总承包企业大多数不仅没有制造条件，他还没有专业施工技术。但是说明一下，在一建中没有说明钢结构是特例，所以答题时不要考虑钢结构分包的问题。

采取后一种方式的，依法只能是分包部分工程，而且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

近年来，我国的钢结构产业正呈迅猛发展之势，国内外的建筑钢结构企业为加快发展速度，均不同程度地选择了业务外包策略，钢结构劳务分包合同是怎样的呢？以下是在我为大家整理的钢结构劳务分包合同 范文 ，感谢您的欣赏。

工程总、分包的结算纠纷如何防范?

1、根据《合同法》272条规定，总承包人经发包人同意，除地基及主体等必须由承包人自行完成的主体结构施工外，可以将自己承包的部分工作交由具备相应资质条件的分包单位完成。分包人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担连带责任。该规定确定了分包人仅应就承包范围内的分包工程承担责任的基本原则。

2、这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

3、当工程结算发生分歧纠纷时，业主与承包商要心平气和、有理有据地通过协商、调解、直至仲裁或起诉进行解决。由于建设工程的周期较长，涉及面较广，干扰因素复杂多变，施工内容繁杂多样，因而暗藏的工程结算分歧纠纷随处都有，必须引起我们大家足够的重视并去避免，让各方的利益都能受到保护。

4、为规范分包工程完工结算行为，确保完工项目能够及时、准确地进行结算，防止结算纠纷的发生，同时保证项目成本的真实性，根据国家《建设工程价款结算暂行办法》及上级相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。适用范围 本办法适用于公司所属各项目的分包工程完工结算工作。

5、根据您的具体情况，您可以选择以下几种方法来维护您的权益：- 检查您与承包方签订的合同，看是否有关于工程量、工程价款、工程质量、工程变更、工程结算等方面的约定，以及是否有仲裁条款或者其他争议解决方式的约定。合同是双方意愿的表达，具有法律效力，应当遵守合同的约定。